О сроках сдачи в эксплуатацию объекта «Дворец правосудия

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Совета судей Республики Алтай

 

«О сроках сдачи в эксплуатацию объекта «Дворец правосудия»

 

г. Горно-Алтайск                                                                                                                                                                                                  25 ноября 2010 г.

 

        Заслушав и обсудив на заседании Совета судей Республики Алтай информацию начальника отдела  капитального строительства и эксплуатации зданий Управления Судебного департамента в Республике Алтай Ходнева С.В. о вводе в эксплуатацию Дворца правосудия, который проинформировал о том, что между Управлением Судебного департамента в Республике Алтай и ООО «Полис-строй» заключен государственный контракт № 14-20058 от 30 июня 2008 года на реконструкцию гостиницы «Горный Алтай» под «Дворец правосудия», согласно которому генеральный подрядчик должен быть закончить строительно-монтажные работы к 30 октября 2009 года и ввести объект в эксплуатацию. Но поскольку в процессе реконструкции объекта выявлены дополнительные работы, не учтенные в проектно-сметной документации, внесены изменения в планировку помещений, срок строительства продлен до 01 июля 2010 года и заключено дополнительное соглашение №2-2010 от 01 февраля 2010 года на 128 млн. рублей. К указанному сроку было выполнено работ на 48,977 млн. рублей. Кроме того, срок ввода нарушен, освоение к договорной цифре составило 38,03%. В связи с этим в Арбитражный суд Республики Алтай подано исковое заявление о взыскании с ООО «Полис-строй» неустойки. Учитывая необходимость сдачи объекта в текущем году, оформления подрядчиком кредита в банке между Управлением Судебного департамента в Республике Алтай и ООО «Полис-строй» заключено мировое соглашение. Кроме того, заключено дополнительное соглашение №3, разработан и утвержден уточненный график производства строительно-монтажных работ, где установлен срок ввода в эксплуатацию объекта, а именно 15 декабря 2010 года. Подрядчику оказана финансовая поддержка в виде аванса в размере 6,256 млн. рублей для закупки оборудования и материалов. Но несмотря на все это, график производства работ нарушается. Отставание от графика составило 14,2 млн. рублей, не закончены работы по устройству кровли, вентилируемого фасада, благоустройства территории, вентиляции, системы отопления, облицовки стен ГВЛ, входных узлов. На объекте работают в разные дни 15-20 человек, в том числе от подрядчика 3 человека. Заработная плата по сведениям рабочих задерживается. Некоторым субподрядчикам ООО «Полис-строй» задержало оплату за выполнение работы, из-за чего последние приостановили на объекте свою деятельность. Остаток неосвоенных средств по дополнительному соглашению №3 составляет 39,95 млн. рублей. в Арбитражном суде Новосибирской области 08 ноября 2010 года принято к производству исковое заявление компании «Термоопт» о взыскании неустойки с ООО «Полис-строй». Все это ставит под угрозу освоение целевых бюджетных средств и ввод объекта в эксплуатацию в установленные сроки. На оперативном совещании учредитель ООО «Полис-строй» Чиркова Л.А. признала, что в сложившейся ситуации вины Управления Судебного департамента в Республике Алтай нет, подрядчик оформляет кредит, и ООО «Полис-строй» готово взять любую строительную фирму на субподряд, либо на взаимовыгодных условиях расторгнуть государственный контракт.

Директор ООО «Полис-строй» Анферов В.Н. и учредитель ООО «Полис-строй» Чиркова Л.А. в свою очередь объясняют сложившуюся ситуацию тем, что до сих отсутствует экспертиза измененного проекта объекта, которую необходимо провести. Заказчик, подписывая соглашение и новый график работ, знал, что денежных средств не хватает, но, тем не менее, сдачу объекта требует в срок. Сдать в эксплуатацию данный объект ООО «Полис-строй» не может, ответственность лежит полностью на ООО «Полис-строй», при сдаче объекта в таком виде будет нарушение законодательства. На сегодняшний день, возможно сделать только коридоры и лестницы, и, может быть, второй этаж. Управлением Судебного департамента в Республике Алтай проведен запрос котировок по кабельным сетям.

На основании изложенного, руководствуясь Регламентом работы Совета судей Республики Алтай, Совет судей Республики Алтай

 

П О С Т А Н О В И Л :

 

1. ООО «Полис-строй» принять исчерпывающие меры по активизации работы на объекте и вводу его в эксплуатацию в установленные сроки.

2. Предложено с учетом мнения ООО «Полис-строй» рассмотреть вопрос о возможности привлечения в качестве субподрядной организации ООО «Сибирьспецмонтаж», имеющей опыт сдачи зданий судов в эксплуатацию.

3.Рекомендовано Управлению Судебного департамента в Республике Алтай рассмотреть вопрос о необходимости проведения согласования внесенных изменений в проектно-сметную документацию с ООО «НИПТиПЦ «Сибстройреконструкция», а в случае требований законодательства провести дополнительную экспертизу проекта с учетом фактически внесенных изменений в проектно-сметную документацию.

 

 

 

Председатель Совета судей  

Республики Алтай                                                                                                                                                                                         Н.И. Сумачакова

 



Оцените эту публикацию:
Голосов: , Среднее:
Коментарии (0)
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии.